Impressum

EMV Uwe Schlegel – Elektroinstallation, Montageservice & Vertrieb
Ulmenweg 7, 86971 Peiting
Mobil: 0170 4688634

---

1. Geltungsbereich

1.1. Diese AGB gelten für alle Leistungen, Lieferungen und Werkverträge zwischen EMV Uwe Schlegel (im Folgenden „Auftragnehmer“) und seinen Kunden (im Folgenden „Auftraggeber“).
1.2. Entgegenstehende Bedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn der Auftragnehmer sie ausdrücklich schriftlich anerkennt.
1.3. Die AGB gelten für Verbraucher (§13 BGB) und Unternehmer (§14 BGB).

---

2. Vertragsabschluss

2.1. Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend.
2.2. Ein Vertrag kommt durch schriftliche oder elektronische Bestätigung bzw. durch Beginn der Ausführung zustande.
2.3. Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der Schriftform.

---

3. Leistungsbeschreibung

3.1. Der Auftragnehmer erbringt Elektroinstallationen, Reparaturen, Instandhaltung, Montageservice sowie den Vertrieb von Elektrokomponenten.
3.2. Leistungen erfolgen nach anerkannten Regeln der Technik (DIN/VDE-Normen).
3.3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, qualifizierte Subunternehmer einzusetzen.

---

4. Preise & Zahlungsbedingungen

4.1. Es gelten die im Angebot genannten Preise.
4.2. Für Unternehmer verstehen sich alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
4.3. Rechnungen sind binnen 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.
4.4. Abschlagszahlungen können nach Baufortschritt verlangt werden.
4.5. Verzugszinsen werden gemäß § 288 BGB berechnet.

---

5. Baustellenvoraussetzungen

Der Auftraggeber stellt sicher:

• freien Zugang zur Baustelle

• funktionsfähige Stromversorgung

• rechtzeitige Bereitstellung notwendiger Unterlagen

• bauseitige Vorarbeiten nach Vereinbarung

Verzögerungen, die durch den Auftraggeber entstehen, werden gesondert berechnet.

---

6. Ausführungsfristen

6.1. Termine sind nur verbindlich, wenn schriftlich zugesagt.
6.2. Bei Lieferengpässen, Materialmangel, höherer Gewalt oder Witterung verlängert sich die Ausführungsfrist angemessen.

---

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben gelieferte Waren Eigentum des Auftragnehmers (§ 449 BGB).

---

8. Abnahme

8.1. Nach Fertigstellung erfolgt eine Abnahme.
8.2. Wird diese nicht innerhalb von 7 Tagen durchgeführt oder verweigert, obwohl die Leistung abnahmefähig ist, gilt sie als abgenommen.

---

9. Gewährleistung

9.1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen:

• Arbeiten an Gebäuden: 5 Jahre (§ 634a BGB)

• sonstige Werkleistungen: 2 Jahre
  9.2. Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nacherfüllung.
  9.3. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme zu melden.

---

10. Haftung

10.1. Haftung besteht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
10.2. Bei einfacher Fahrlässigkeit besteht Haftung nur für wesentliche Vertragspflichten.
10.3. Die Haftung ist auf vorhersehbare Schäden begrenzt.
10.4. Keine Haftung für Folgeschäden (z. B. Produktionsausfall), soweit gesetzlich zulässig.
10.5. Gesetzliche Ansprüche, z. B. nach Produkthaftungsgesetz, bleiben unberührt.

---

11. Widerrufsrecht

Für Verbraucher gilt die gesetzliche Widerrufsbelehrung gemäß § 312g BGB (siehe unten).

---

12. Datenschutz

Die Datenschutzerklärung ist Bestandteil dieser AGB (siehe Abschnitt 2).

---

13. Schlussbestimmungen

13.1. Es gilt deutsches Recht.
13.2. Für Unternehmer ist Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers.
13.3. Sollten einzelne Klauseln unwirksam sein, bleiben die übrigen wirksam.